Решением Новоильинского районного суда г. Новокузнецка в пользу заказчика с подрядчика взыскан ущерб за невыполнение сроков договора строительного подряда. 

Ж. обратился в суд с иском о защите прав потребителя к ООО «Частный сектор» о взыскании денежных средств в размере 2 679 250 рублей в связи с расторжением договора строительного подряда, штрафа, неустойки в размере 122 625 рублей, компенсации морального вреда в размере 100 000 рублей.

Директор ООО «Частный сектор» не согласившись с заявленным иском, подал встречный иск об обязании Ж. принять строительный материал по смете для исполнения договора строительного подряда, взыскании с Ж. расходов и убытков, понесенных в связи с уклонением от приемки строительного материала в размере 379 600 рублей; взаимозачете денежных средств заказчика в связи с расторжением договора строительного подряда с учетом выполненных подрядчиком работ с использованием строительного материала на сумму 384 400 рублей и стоимости закупленного строительного материала на сумму 1 590 400 рублей.

В ходе рассмотрения дела судом установлено, что между ООО «Частный сектор» и Ж. заключен договор строительного подряда на строительство двухэтажного строения, согласно условий которого, подрядчик производит работы поэтапно в определенные договором сроки.

Ж. выполнил условия договора по оплате услуг подрядчика по строительству, оплатив в ООО «Частный сектор» 2 679 250 рублей. При этом, ООО «Частный сектор» свои обязанности по договору исполняет не надлежащим образом, нарушая установленные сроки и приостанавливая производство работ. На претензии заказчика с уведомлением об отказе от договора, ООО «Частный сектор» сообщает об отсутствии с его стороны нарушений срока выполнения работ.

Суд, установив, что подрядчик нарушил взятые на себя обязательства по договору, работы в установленный срок не выполнил, результаты работы заказчику не сдал, акт выполненных работ не подписан, в том числе не выполнен первый этап строительства, денежные средства по претензии ответчику не возвращены, пришел к выводу о взыскании с ООО «Частный сектор» в пользу Ж. оплаченной по договору денежной суммы в размере 2 679 250 рублей, штрафа по Закону о Защите прав потребителей в размере 1 410 937,50 рублей, неустойки за нарушение сроков строительства в размере 3% в день от стоимости заказа за период с 03.06.2025 по 27.06.2025 в размере 122 625 рублей, компенсации морального вреда в размере 20 000 рублей.

В удовлетворении же встречных исковых требований ООО «Частный сектор» судом отказано, поскольку последним не доказана причинно-следственная связь между действиями Ж. и понесенными подрядчиком убытками.

Решение суда не вступило в законную силу.